鋼結(jié)構(gòu)合同

時間：2022-08-02 08:31:03 其他合同范本我要投稿

鋼結(jié)構(gòu)合同推薦度：
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同推薦度：
鋼結(jié)構(gòu)施工合同推薦度：
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同推薦度：
鋼結(jié)構(gòu)安裝承包的合同推薦度：
相關(guān)推薦

鋼結(jié)構(gòu)合同范本

　　隨著人們法律意識的加強，合同的用途越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的鋼結(jié)構(gòu)合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

鋼結(jié)構(gòu)合同范本

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　施工地點：

　　承包范圍：3#120T轉(zhuǎn)爐二次除塵脫硫，1#-3#轉(zhuǎn)爐一次除塵管線改造，及3#轉(zhuǎn)爐二次除塵管線。

　　將以上工程的管道支架承包給乙方。

　　承包方式：包清工(工程量約計170噸)

　　承包價格：以價格每噸900元承包給乙方

　　內(nèi)容：

　　1.甲方提供主材及輔材(氧氣乙炔，焊條，油漆，電)生活費按每人8元扣除。

　　2.乙方所承包的工程質(zhì)量，嚴(yán)格按照甲方的要求施工，達(dá)不到質(zhì)量要求返工所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。

　　3.支架的制作及安裝運輸由乙方負(fù)責(zé)。

　　4.施工工期根據(jù)甲方要求施工，如有拖延所發(fā)生的罰款由乙方承擔(dān)。

　　付款方式：按每月實際發(fā)生工程量的80%付款，工程經(jīng)甲方驗收合格后付清總工程量的90%,剩余工程款一年質(zhì)保期滿后十個工作日內(nèi)付清。

　　安全責(zé)任：乙方所承包的工程在施工地點所發(fā)生的安全事故全部由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)責(zé)任何連帶責(zé)任。

　　未盡事宜協(xié)商解決，本合同一式兩份雙方簽字后生效，待工程結(jié)束，合同自行解約。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇2

　　施工總承包人：_______（以下簡稱甲方）

　　分包單位：_______（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條列》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、誠實信用的原則，為明確甲、乙雙方的責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)，確保工程順利進行，甲、乙雙方就本工程分包事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：2、工程地址：

　　二、工程內(nèi)容：

　　甲方將大眾汽車（寧波）—技術(shù)中心鋼結(jié)構(gòu)工程承包給乙方施工，具體工作內(nèi)容如下：按施工圖及招標(biāo)文件、投標(biāo)答疑的要求對本工程基礎(chǔ)預(yù)埋件及以上的鋼結(jié)構(gòu)工程（包括梁柱、屋架系統(tǒng)、彩鋼屋面及圍護墻體、卷簾門的鋼柱、鋼梁及內(nèi)隔墻上鋼絲網(wǎng)隔斷等土建項目以外鋼結(jié)構(gòu)項目）、以及從開工之日至竣工驗收完全合格到保修期滿的所有工作內(nèi)容；鋼結(jié)構(gòu)工程施工過程的全部技術(shù)資料。

　　三、施工工期：總工期共_______天，從____年____月____日至____年____月____日，甲方移交乙方工作面的時間為土建開工后天內(nèi)，乙方必須在日歷天內(nèi)完成施工圖及答疑文件約定的所有施工內(nèi)容。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到國家有關(guān)工程質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)，力爭優(yōu)良。

　　五、工程造價及結(jié)算方式

　　暫定工程造價：結(jié)算方式：按甲方與業(yè)主單位結(jié)算總價（鋼結(jié)構(gòu)部分）下浮15%作為甲方與乙方的結(jié)算價格。

　　六、付款方式及時間：

　　6.1、付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬支付

　　6.2、付款時間及約定：

　　6.2.1、合同簽定，乙方繳納伍拾萬元履約保證金后，待乙方第一批材料進場，甲方退還乙方全部保證金；

　　6.2.2、當(dāng)實際完成造價達(dá)到合同價的30%時，甲方應(yīng)付給乙方第一期工程款，金額為合同價款的【20%】；

　　6.2.3、當(dāng)實際完成造價達(dá)到合同價的60%時，甲方應(yīng)付給乙方第二期工程款，金額為合同價款的【30%】；

　　6.2.4、當(dāng)實際完成造價達(dá)到合同價的100%時，甲方應(yīng)付給乙方第三期工程款，金額為合同價款的【30%】（最高支付額不超過合同暫定總價的80%）；

　　6.2.5、工程竣工驗收合格后，乙方向甲方交付竣工結(jié)算報告及完整的竣工結(jié)算資料（包含技術(shù)資料，格式須滿足甲方要求）、甲方根據(jù)乙方上報價格上報結(jié)算到業(yè)主單位；進入竣工結(jié)算審計程序后，乙方負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)部分與甲方委托的審計單位辦理結(jié)算，根據(jù)甲方確定的最終審定價款，扣除最終審定價款的【3%】作為保修金，并扣除可能的乙方違約金，以及合同規(guī)定的其它應(yīng)扣除的費用后，結(jié)清余款。余款不足扣除的，乙方必須及時向甲方作出補償；

　　6.2.6、尾款【3%】為保修金，保修期滿后按【附件1質(zhì)量保修書條款】支付。保修期內(nèi)沒有出現(xiàn)問題，將如期支付保修金，如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修補完畢，修補費用乙方自理，如乙方48小時內(nèi)不予修補完畢，甲方可委托第三方修補，修補費用直接在留存的保修金中扣除。若保修金出現(xiàn)不足額時，由甲方墊付，而因此產(chǎn)生的成本及損失由乙方負(fù)責(zé)。保修金不計利息。

　　6.2.7、乙方在收取費用前應(yīng)提供合法有效的與本次付款相符的等額發(fā)票成本資料，否則甲方可順延或拒絕付款；合同所有付款時間如遇國家法定節(jié)假日作相應(yīng)順延；在滿足合同所有付款時間的同時按甲方財務(wù)資金計劃，甲方可適當(dāng)調(diào)整實際付款時間（最長不能超過15個工作日）。

　　七、甲方的權(quán)利與義務(wù)：

　　甲方現(xiàn)場代表：職務(wù)：

　　1、甲方有義務(wù)組建項目經(jīng)理部，并對工程項目對乙方進行技術(shù)交底；

　　2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程有關(guān)的各種內(nèi)、外部關(guān)系，負(fù)責(zé)向業(yè)主收取工程款；

　　3、在施工過程中，甲方派專人對本工程進行監(jiān)管，如發(fā)生設(shè)計變更，提前2日內(nèi)以書面形式提交乙方；

　　4、負(fù)責(zé)本工程的安全監(jiān)管工作；

　　5、甲方為乙方施工提供水源、電源接口、住宿；

　　6、甲方組織乙方和業(yè)主之間辦理工程結(jié)算。

　　7、甲方有義務(wù)按時為乙方支付工程款；

　　八、乙方的權(quán)利與義務(wù)

　　乙方項目負(fù)責(zé)人：_______職務(wù)：_______

　　乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人：_______職務(wù)：_______

　　1、乙方項目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人必須常駐工地現(xiàn)場；

　　2、負(fù)責(zé)本工程的鋼結(jié)構(gòu)部分具體實施，對施工全過程的質(zhì)量、進度、安全、成本的全面管理；

　　3、配合業(yè)主和甲方制定鋼結(jié)構(gòu)施工方案、乙方可為甲方提供合理化建議；

　　4、負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程的材料計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放，對采購材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

　　5、負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程的項目管理班子、勞動力、機械的管理和成本控制；

　　6、負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程施工過程中的技術(shù)資料、結(jié)算資料的收集、整理，完工后的竣工資料、竣工圖和結(jié)算的辦理。對業(yè)主方的方案變更、簽證等，乙方應(yīng)在業(yè)主確定方案后2日內(nèi)以書面形式報送業(yè)主，并督促業(yè)主在兩日內(nèi)審核完成。結(jié)算在完工10日內(nèi)報送甲方匯總后統(tǒng)一報送業(yè)主；

　　7、乙方必須按照國家有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進行施工，凡因乙方原因造成的質(zhì)量事故，由乙方自行負(fù)責(zé)返工；

　　8、乙方必須加強管理，組織協(xié)調(diào)人力、物力、財力等以確保工程按時完工，因乙方鋼結(jié)構(gòu)原因引起的工期延誤，責(zé)任全部由乙方承擔(dān)，由甲方原因引起的工期延誤，工期順延；

　　9、乙方在施工過程中必須制定完善的安全管理實施細(xì)則，注意施工操作、吊裝施工、高空墜落、用電漏電和人為因素引起的安全，為工人購買保險，凡因乙方原因造成的安全事故，概由乙方負(fù)責(zé)；

　　10、乙方有權(quán)按時收取工程款，但在收取工程款時，成本資料不及時或不符合6.2.7條的規(guī)定造成的支付延誤由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　11、負(fù)責(zé)工程完工的質(zhì)量保修工作。

　　九、工程保修：

　　1、工程保修期自竣工驗收之日起計算；

　　2、保修金金額為結(jié)算總價的3%；

　　3、保修期限為壹年。

　　4、保修期滿無質(zhì)量問題，15日內(nèi)退還余款。

　　十、違約責(zé)任：

　　1、施工期間因乙方自身原因（如操作人員、技術(shù)、組織、管理等），不能按期、保質(zhì)完成的。

　　2、因甲方原因拖延支付乙方工程款的，由此延誤的工期相應(yīng)順延，甲方按當(dāng)期銀行貸款利率向乙方支付所欠工程款總額的資金利息，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　3、未經(jīng)甲方允許，乙方擅自抽調(diào)人員離開工作崗位，影響施工進度和工期要求不能按期完成的。

　　十一、其它約定：

　　1 、乙方應(yīng)自己組織有關(guān)人員完成本工程，不得將本合同轉(zhuǎn)包或再分包給他人。

　　2、以上雙方約定的工程價格中包含乙方為完成本工程的成本、利潤、稅金、管理費及所有措施費用及各種風(fēng)險在內(nèi)。

　　十二、合同爭議解決的方式：

　　未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商解決，發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向工程所在地人民法院起訴。

　　十三、關(guān)于不可抗力：

　　不可抗力的確定，按照現(xiàn)行國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不可抗力發(fā)生時，按照有關(guān)規(guī)定進行處理。

　　十四、合同份數(shù)：

　　本協(xié)議一式五份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)兩份。

　　十五、合同生效方式：

　　本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效，雙方權(quán)利與義務(wù)履行完畢后自動失效。

　　施工總承包人（蓋章）：_______分包單位（蓋章）：_______

　　委托代理人：_______代表人：_______

　　____年____月____日

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇3

　　總承包單位：

　　分包單位：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方協(xié)商簽定本施工合同并一致確認(rèn)以下條款內(nèi)容：

　　第1條工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 工程面積：鋼結(jié)構(gòu)部分平方米

　　1.4 工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)及維護和保溫工程

　　1.5 承包范圍：所有鋼結(jié)構(gòu)主體、維護工程、基礎(chǔ)土建工程等內(nèi)容

　　開工日期：竣工日期：

　　總?cè)諝v日期：日歷天

　　質(zhì)量等級：合格

　　合同價款：萬元

　　乙方以包工包料的方式對本工程鋼結(jié)構(gòu)進行制作安裝。

　　本工程價款的計算按工程總造價一次確定，如設(shè)計圖紙變更則相應(yīng)調(diào)整變更部分造價。安全措施、技術(shù)措施由乙方提供技術(shù)方案，經(jīng)有關(guān)專家評審，甲方批準(zhǔn)認(rèn)可。

　　第2條合同文件及解釋順序

　　本工程合同由以下文件組成：

　　1、工程承包合同;

　　2、工程補充合同;

　　3、工程設(shè)計變更;

　　4、工程聯(lián)系單;

　　5、工程簽證

　　第3條合同文件使用的標(biāo)準(zhǔn)適用法律

　　適用法律情況：國家及上海市有關(guān)建設(shè)工程的法規(guī)均適用于本合同文件，國家(包括部、委)與上海市對同一問題均有規(guī)定時，以上海市的規(guī)定為準(zhǔn);上海市無規(guī)定的，以國家的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：本工程應(yīng)執(zhí)行的規(guī)范如下：

　　《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》及其它政府的規(guī)定

　　第4條圖紙

　　甲方在滿足工程總進度計劃前提下，按質(zhì)按量提供建安配套施工圖紙。

　　圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：甲方應(yīng)提供全套施工圖5套，其中二套施工圖作為竣工圖資料在竣工后返還甲方。

　　第5條甲方駐工地代表

　　甲方委派同志為駐工地代表

　　上述甲方代表行使甲方的全部權(quán)力和職責(zé);乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責(zé)范圍內(nèi)所發(fā)出的書面指令和簽證，均應(yīng)視為甲方意見的有效表達(dá)。

　　第6條乙方駐工地代表

　　乙方委派同志為駐工地代表

　　乙方委派負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工

　　上述乙方行使乙方的全部權(quán)力和職責(zé)，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責(zé)范圍內(nèi)所發(fā)出的書面資料均應(yīng)視為乙方意見的有效表達(dá)。

　　第7條甲方工作

　　甲方應(yīng)在開工前清理好現(xiàn)場，做到三通一平(水電路通、施工場地平整完畢)以保證乙方順利開工。

　　甲方應(yīng)在開工前將水電頭子接到施工現(xiàn)場雙方商定的位置。

　　甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與業(yè)主及監(jiān)理的關(guān)系。

　　甲方負(fù)責(zé)進行腳手架的配合工作。

　　甲方負(fù)責(zé)提供乙方人員的生活、生產(chǎn)用地。

　　甲方負(fù)責(zé)按合同支付工程款。

　　第8條乙方工作

　　乙方應(yīng)在分階段施工前5天向甲方提供分階段施工進度計劃，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工進度計劃。每月末向甲方提供當(dāng)月完成實物量的施工月報，竣工前15天向甲方提供竣工通知書。對甲方的供應(yīng)材料、設(shè)備的要料計劃，另見雙方簽定的補充合同乙方應(yīng)做好對工地內(nèi)的材料、設(shè)備、設(shè)施等的防火、防盜工作，并明確地下管線的保護工作。

　　乙方在工程交付甲方之前，對房屋、各種構(gòu)筑物，各類設(shè)施均應(yīng)做好成品保護工作，如有損壞，應(yīng)予修復(fù)后方可交付甲方。

　　乙方應(yīng)文明施工，按施工組織設(shè)計安排現(xiàn)場的機械、材料、設(shè)施，使施工現(xiàn)場達(dá)到文明施工的要求。對施工垃圾的處理應(yīng)符合市容管理的要求，工程交工前應(yīng)清理好建筑物和施工現(xiàn)場。

　　第9條進度計劃

　　乙方應(yīng)在圖紙出齊7天后，向甲方提供施工組織設(shè)計，如甲方分階段提供施工圖紙，乙方應(yīng)在下階段工程施工前5天后提供施工方案。

　　甲方代表應(yīng)在乙方提供施工組織設(shè)計后2天，以書面形式批準(zhǔn)上述文件或提出修改意見，逾期視為確認(rèn)。

　　第10條工期提前和延誤

　　本工程甲方標(biāo)書要求總工期為天。

　　本工程乙方如按75天完成，甲方給予萬元人民幣的獎勵。

　　如乙方不能在75天內(nèi)完工，則給予萬元人民幣的處罰(付款方法及細(xì)則另見合同補充) 工期延誤是指：

　　(1) 外界因素對施工進度造成的影響，如一周內(nèi)停電水造成等工累計超過8小時甲方予以順延。

　　(2)因甲方原因?qū)κ┕みM度造成影響。如不能及時辦理有關(guān)手續(xù)，不能及時提供施工圖紙，設(shè)計變更而引起甲方返工，變更手續(xù)辦理不及時，造成乙方等工及因違反本合同條款造成的其他影響等，乙方在這類情況發(fā)生后5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和由此發(fā)生的經(jīng)濟支出、工期延誤天數(shù)，向甲方代表提出報告，甲方應(yīng)在5天內(nèi)給予答復(fù)，逾期可視為確認(rèn)。

　　(3) 非乙方原因造成的工期延誤，由甲方代表在5天內(nèi)簽證認(rèn)可，工期相應(yīng)順延。逾期視作認(rèn)可。

　　第11條檢查和返工

　　在工程竣工前10天，乙方應(yīng)通知甲方對乙方施工的項目進行檢查，如發(fā)生有遺漏項目施工質(zhì)量等問題，甲方應(yīng)立即通知乙方進行返工。

　　乙方在接到甲方的整改或返工通知后，應(yīng)及時予以實施，待全部完成后，方可作為正式竣工。

　　第12條工程質(zhì)量等級

　　本工程施工質(zhì)量的評定以質(zhì)量監(jiān)督站為準(zhǔn)。

　　第13條隱蔽工作驗收

　　隱蔽工程驗收按上海市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需驗收的部位按驗收規(guī)范確定。

　　第14條合同價款及調(diào)整

　　本工程包干價為萬元人民幣。圖紙變更則相應(yīng)調(diào)整。

　　第15條工程預(yù)付款、工程款支付及結(jié)算

　　本工程工程款支付及結(jié)算方法根據(jù)工程進度，分段付款。

　　工程款支付，工程款分四階段支付

　　(1) 工程開工前，支付備料款萬元

　　(2) 工程量完成至鋼結(jié)構(gòu)進場安裝后5天內(nèi)支付總價的20%

　　(3) 工程量完成至鋼結(jié)構(gòu)主體后5天內(nèi)支付到總價的60%;

　　(4) 工程量完成至鋼結(jié)構(gòu)維護、保溫安裝結(jié)束后5天內(nèi)支付到總價的80%;

　　(5) 竣工后30天內(nèi)支付到總價的95%，其余作為預(yù)留保修金。

　　(6) 預(yù)留保修金在保修期后無息返還。

　　第16條材料供應(yīng)

　　本工程大材料由乙方以包工包料方式供應(yīng)(除甲方供應(yīng)設(shè)備外)，乙方采購的主要成品及半成品須先征得甲方認(rèn)可，方可定貨采購。甲方供給的設(shè)備材料參見補充合同。

　　第17條竣工驗收

　　工程竣工時，乙方應(yīng)向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工資料一套

　　乙方應(yīng)提前15天通知甲方進行竣工驗收，甲方應(yīng)召集各有關(guān)方面人員參加驗收。

　　工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交二套竣工圖。竣工圖編制的要求按上海市建設(shè)工程檔案管理辦法執(zhí)行。

　　第18條保修

　　保修內(nèi)容、范圍：乙方承包范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容，和其它確屬乙方施工質(zhì)量問題的均屬乙方保修范圍。

　　保修期限：自竣工驗收通過之日起一年。

　　在保修期限內(nèi)，乙方對施工質(zhì)量問題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責(zé)任造成的修理由甲方支付費用。

　　有關(guān)保修細(xì)則，雙方另定協(xié)議。

　　第19條爭議

　　雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作的精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：

　　1、雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的10天內(nèi)，雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。

　　2、雙方接受調(diào)解結(jié)果，應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調(diào)解的結(jié)果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行，任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關(guān)進行仲裁。

　　如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

　　第20條違約

　　如有違約，應(yīng)按經(jīng)濟合同法的原則，由違約一方承擔(dān)違約責(zé)任并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　第21條安全施工和文明施工

　　乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)部門的.安全生產(chǎn)規(guī)定，因施工造成工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)根據(jù)本工程的員工作好安全、文明施工教育。

　　乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)部門的文明施工規(guī)定，否則發(fā)生的一切費用及造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　第22條不可抗力

　　因不可抗力，工程造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協(xié)商處理。

　　第23條合同的生效和終止

　　本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿后終止。

　　甲方(蓋章)地址：法定代表人日期

　　乙方(蓋章) 地址：法定代表人日期

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇4

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，為明確雙方責(zé)任，保證本工程順利進行，經(jīng)過友好協(xié)商，雙方成達(dá)下列條款，以茲共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地址：

　　3.工程內(nèi)容：包工包料，固定單價。

　　4.工程造價：

　　5.鋼結(jié)構(gòu)工程建成后，土建砌體完工。

　　第二條付款方式

　　1.本合同簽訂生效三天內(nèi)甲方預(yù)付工程總價款的給乙方。

　　2.在主鋼梁鋼柱加工完畢后甲方付工程總價的給乙方。

　　3.在主鋼架鋼梁檁條安裝完畢后甲方付工程總造價的

　　4.在屋面瓦完成工程總造價的 %給乙方。

　　5.剩余在工程竣工驗收合格15日內(nèi)，甲方必須一次性付給乙方，預(yù)留 %為本工程保修金。在工程竣工驗收合格三個月后第一周內(nèi)付清。

　　6.若本項目竣工后，乙方提出驗收，三日內(nèi)甲方必須組織驗收，若甲方無組織驗收，則視為驗收合格，應(yīng)按本合同第二條第5款付清合同款項。

　　第三條工程質(zhì)量和驗收標(biāo)準(zhǔn)

　　乙方嚴(yán)格按照設(shè)計規(guī)范和設(shè)計圖紙要求進行施工，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并接受甲方的監(jiān)督。在施工過程中，甲方代表全權(quán)負(fù)責(zé)處理此合范圍內(nèi)事務(wù)，現(xiàn)場施工員全程在場負(fù)責(zé)技術(shù)處理相關(guān)施工日志需雙方簽字確認(rèn)，工程質(zhì)量為合格。工程保修期為12個月，在12個月內(nèi)，若因乙方施工原因造成質(zhì)量不合格，由乙方維修合格，維修費由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　第四條安全生產(chǎn)

　　乙方嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程組織施工，并接受甲方工地負(fù)責(zé)人的安全監(jiān)督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方負(fù)責(zé);若因甲方或單位無關(guān)人員(社會人員及政府有關(guān)部門)擅自闖入施工現(xiàn)場，或其他非乙方的原因造成的安全事故，則由責(zé)任方自行負(fù)責(zé)。

　　第五條甲方提供條件

　　1.甲方應(yīng)無償為乙方提供施工及生活用電、用水。

　　2.乙方進入工地前甲方必須具施工條件，即三通一平(通水、通電、通路，廠地平整)甲方應(yīng)保證地面運輸?shù)缆返耐ǖ罆惩ā?/p>

　　3.甲方應(yīng)為乙方留有足夠的場地用于材料堆放。

　　4.出現(xiàn)甲方未按約定付款情形，乙方停工后甲方如另行組織人員安裝，因此情況出現(xiàn)基于甲方違約造成，不影響乙方按合同總價款向甲方主張合同總價款的權(quán)利，甲方明確放棄以此理由的抗辯主權(quán)。

　　第六條爭議，違約

　　1.甲乙雙方若發(fā)生爭議，可提請有關(guān)部門進行調(diào)解，調(diào)解不成時，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

　　2.乙方在無甲方造成其他原因的情況下，不能按合同工期竣工，或施工有問題經(jīng)返修仍達(dá)不到設(shè)計規(guī)范要求，應(yīng)賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　3.甲方不能按合同約定付款，應(yīng)按《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規(guī)定向甲方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失，工期順延。

　　4.工程中途因甲方的原因停建，緩建造成的停工、窩工、返工，倒運人員和機械設(shè)備調(diào)遷等，所造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)。

　　5.工程未經(jīng)驗收，甲方提前或擅自動用，發(fā)生的質(zhì)量問題或其他的問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。原則上安裝三日內(nèi)甲方不提出書成異議即視為訂可安裝及質(zhì)量問題，即視為驗收合格。

　　第七條其他條款

　　1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工驗收合格后甲方付清全部款項后終止。甲方首批合同款到乙方帳戶后，甲方將派一方監(jiān)理到乙方加工車間進行監(jiān)理，施工日志雙方簽字。

　　2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，每具有同等效力。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇5

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內(nèi)容

　　(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結(jié)算方式

　　1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準(zhǔn))。

　　2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

　　2、交貨時間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)

　　1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)�，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。

　　七、違約責(zé)任

　　按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇6

　　發(fā)包方：________________（甲方）

　　承包方：________________（乙方）

　　甲方現(xiàn)將蘇州陽山工業(yè)園機電一體化機械制作項目3#廠房和山東省峽山濱海產(chǎn)業(yè)園鋼結(jié)構(gòu)工程和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立如下條例，便于雙方共同遵守。

　　一、承包方式：勞務(wù)清包（人工費、機械費、輔助材料費，現(xiàn)場水、電費，臨時設(shè)施費，風(fēng)險費，利潤）

　　二、包工內(nèi)容：

　　勞務(wù)清包鋼結(jié)構(gòu)安裝必須符合圖紙設(shè)計和規(guī)范要求，工期必須及時完成。

　　三、工程款結(jié)算辦法：

　　鋼結(jié)構(gòu)安裝750元一噸，暫定2300噸（最后按實決算），暫定工程款為壹佰柒拾貳萬伍仟元整。此綜合單價包括：人工費、機械費、輔助材料費，現(xiàn)場水、電費，臨時設(shè)施費，風(fēng)險費，利潤。

　　四、付款方式：

　　1、埋件結(jié)束支付工程款5%。計人民幣86250元。

　　2、主構(gòu)件吊裝完成，并驗收合格，付至工程款的40﹪。計人民幣690000元。

　　3、次構(gòu)件全部完工及補漆、場地清理等結(jié)束付到35%。計人民幣元603750元。

　　4、驗收合格，決算后全額支付。

　　五、施工質(zhì)量要求：

　　1、乙方嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底及規(guī)范要求施工。

　　2、乙方必須接受甲方和監(jiān)理部門的監(jiān)督管理。

　　3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。

　　4、每步工序經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下道工序施工，不合格的堅決返工，所造成供料損失由乙方承擔(dān)。

　　5、甲方（和公司）的檢查記錄作為獎罰的依據(jù)。

　　六、施工進度：

　　1、乙方認(rèn)真接受甲方安排的施工計劃進度，必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成所布置的任務(wù)，只能提前，不得延期，否則重罰，直至除名。

　　2、乙方在規(guī)定的時間內(nèi)完成甲方布置的施工任務(wù)，屬于甲方供料不及時，甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　七、安全：

　　1、乙方人員進入甲方施工現(xiàn)場前，接受甲方的安全強化培訓(xùn)后方可上崗，必須遵守甲方的各項安全操作規(guī)章制度，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，每天上班前要有口頭教育，每七天上交甲方一份安全記錄清單。

　　2、安全目標(biāo)：不得出現(xiàn)重大安全事故，300元以內(nèi)的工傷事故不得超過2次。

　　3、對出現(xiàn)的工傷事故，由乙方自己承擔(dān)。

　　4、對違章者作業(yè)，警告處分，不戴安全帽、安全帶作業(yè)的，停工處理并罰款20元每人/每次，屢教不改者禁止進入工地。

　　八、乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛護機械設(shè)備�，F(xiàn)場材料歸類堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對三次警告仍不聽者，甲方派人清理，乙方按1、5倍的工資支付甲方。乙方必須服從甲方合理性的規(guī)章制度，應(yīng)負(fù)責(zé)所有員工不能偷盜甲方的財物或其他人的財物，不準(zhǔn)打架斗毆，若出現(xiàn)此情況，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方對肇事者（班組）的罰款或按財物實際價值的十倍進行罰款，情節(jié)嚴(yán)重者送派出所處理。對于打架斗毆者（班組），不論誰是誰非最低均罰款500元/次。

　　乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排，不能私自燒電飯鍋、熱得快、電水壺、電爐等危險性電器設(shè)施，違者按100元/次進行處罰，工地現(xiàn)場不能亂倒飯菜，垃圾到指定地點堆放，確保工地、宿舍整潔衛(wèi)生。

　　九、其它事宜：

　　1、未盡事宜協(xié)商解決。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　甲方：_____________有限公司

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　______年____月_____日

　　乙方：____________有限公司

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　______年____月_____日

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，甲乙雙方充分協(xié)商鋼結(jié)構(gòu)廠房承包達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、乙方以包工形式承包鋼結(jié)構(gòu)廠房組裝面積約平方米，以每平方米元。

　　二、乙方帶焊接，安裝工具。進入工地后一切服從甲方統(tǒng)一管理，搞好安全施工，甲方及時提供廠房材料，水電服務(wù)到位。

　　三、工程期限為：天，(如天氣變化，材料供應(yīng)不及時除外)。

　　四：工程款支付方式：

　　1、廠房立柱時支付總工程款 %

　　2、上梁支付總工程款 %

　　3、上屋面瓦及墻瓦支付 %

　　4、工程完全驗收合格后支付總工程款的 % 六個月后支付剩余 %工程款。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　簽字日期：年月日

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)甲方將貴州省畢節(jié)天利氣體有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程以包安全、包安裝、包質(zhì)量、保進度的形式承包給乙方。為了明確雙方各自相互權(quán)利，遵循平等、自愿和誠信的原則，訂立如下合同條款，雙方共同遵守執(zhí)行。

　　一、工程名稱和地點

　　1、工程名稱：貴州省畢節(jié)天利氣體有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房

　　2、工程地點：畢節(jié)市

　　二、工程范圍及價格

　　1、建筑面積、合同單價及價款。一號廠房

　　(1)圍邊744.12平方米，單價15元/平方米，合計金額11161.8元。

　　(2)屋面1123.2平方米，單價21元/平方米，合計金額23587.2元。1+2合計￥34749,大寫人民幣叁萬肆仟柒佰肆拾玖圓整。

　　二號廠房

　　(1)圍邊373.2平方米，單價15元/平方米，合計金額5598元。

　　(2)屋面920平方米，單價21元/平方米，合計金額19320元。1+2合計￥24918,大寫人民幣貳萬肆仟玖佰壹拾捌圓整。

　　三號廠房

　　(1)圍邊343.14平方米，單價15元/平方米，合計金額5147.10元。

　　(2)屋面814.05平方米，單價21元/平方米，合計金額17095.05元。1+2合計￥22242,大寫人民幣貳萬貳仟貳佰肆拾貳圓整。

　　四號廠房

　　(1)圍邊638.98平方米，單價15元/平方米，合計金額9584.7元。

　　(2)屋面1085.60平方米，單價21元/平方米，合計金額22797.60元。1+2合計￥32382,大寫人民幣叁萬貳仟叁佰捌拾貳圓整。五號廠房

　　(1)圍邊245.92平方米，單價15元/平方米，合計金額3688.8元。

　　(2)屋面199.65平方米，單價21元/平方米，合計金額4192.65元。1+2合計￥7881,大寫人民幣柒仟捌佰捌拾壹圓整。鋼結(jié)構(gòu)工程款總計：34749+24918+22242+32382+7881=122172元。大寫人民幣壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾貳圓整。

　　2、安裝范圍包含：工程預(yù)埋、主體鋼架、外圍檁條、屋面彩板、墻面板、門、彩瓦收邊包角、門窗包邊等所有±零以上的及圖紙中所包含的鋼結(jié)構(gòu)工程，不含任何土建，窗戶由甲方所采購塑鋼窗的供貨方安裝。(以上內(nèi)容不包含部分可劃掉，另行用手寫如下：

　　4、安裝承包價格：合同價格包括所用工具和生活費用，含機械吊裝費。

　　三、工程質(zhì)量要求

　　1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙要求施工，服從甲方現(xiàn)場管理人員指揮，執(zhí)行甲方管理人員的指導(dǎo)和監(jiān)督，把好質(zhì)量關(guān)。

　　2、乙方在主構(gòu)件進場前應(yīng)做好預(yù)埋件的安裝，預(yù)埋件安裝完畢后須符合圖紙尺寸、標(biāo)高全部無誤，否則乙方必須無條件整改好，并由甲方施工代表審核方可。

　　3、主鋼構(gòu)進場，吊車卸貨時要注意不得導(dǎo)致構(gòu)件或連接板件變形，安裝前如構(gòu)件上沾有黃泥或其他污物必須先擦拭干凈后方可安裝，如有構(gòu)件表面生銹必須補漆后再安裝，所有螺栓必須擰緊;

　　4、彩瓦進場，卸貨時須注意不得有人為或設(shè)備損壞，安裝屋面瓦時不得人為踩踏破壞，屋面瓦安裝完畢后須整理現(xiàn)場不得留有螺釘或其他零碎東西，墻面瓦安裝后要整潔美觀，不得人為拆壞，所有彩瓦安裝完畢后必須做清潔工作，保證瓦面干凈整潔。

　　5、屋面安裝過程中對最容易漏水的地方要格外注意，做好防漏措施。

　　6、若發(fā)現(xiàn)人為的問題對質(zhì)量造成影響，安裝隊必須承擔(dān)全部責(zé)任。

　　四、工程付款及結(jié)算

　　1、所有工程現(xiàn)已安裝完畢，驗收合格后，再付至安裝總款的95%，計人民幣116063.4元。大寫人民幣壹拾壹萬陸仟零陸拾叁圓肆角。

　　2、余留5%質(zhì)保金，計人民幣6108.6元，作為工程保修金，保修期為12個月，到期如無質(zhì)量問題，一次性付給乙方。

　　五、違約處罰

　　1、乙方在施工時，達(dá)不到業(yè)主和監(jiān)理驗收，造成返工所需費用由乙方自負(fù)。

　　2、乙方在簽定協(xié)議之后，中途退縮、怠工、有意人為誤工，甲方有權(quán)不予結(jié)算并且不支付任何安裝工程款。

　　六、爭議解決條款

　　本合同如有未盡宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商，補充合同條款解決。雙方簽訂的補充條款與本合同有同等的法律效力。如前后內(nèi)容有矛盾的補充合同協(xié)議規(guī)定為準(zhǔn)。因本

　　合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭議導(dǎo)致雙方不能達(dá)成一致時，任何一方可向工程所在地訴訟。

　　七、本合同有效期自雙方簽訂蓋章之日起完工所有款項付清之日。合同生效后，任何一方單方終止本合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償本合同的工程總價款5%的違約金。

　　八、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，簽字生效，依此為憑。

　　甲方：乙方：

　　工程部代表人：施工班長：

　　年月日年月日

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇9

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1和加工及安裝、水電及安裝、消防及安裝、避雷及安裝、防火涂料及人工，一切以圖紙為標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.2及二次倒運費用，輔材費用，不含行車及安裝費用，不含地面材料及人工，不含圖紙以外的內(nèi)外部工程。

　　1.3工期：本工程自年月日竣工。

　　1.4工程質(zhì)量：

　　1.7廠房建筑面積為：

　　1.8合同價款(人民幣大寫) (見人工費、機械費報價清單以及材料報價清單)。

　　第二條甲方工作

　　2.1甲方駐工地現(xiàn)場管理人員，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.2甲方負(fù)責(zé)制定施工工期并嚴(yán)格按照施工進度及要求監(jiān)督乙方工作，如乙方不能按期按質(zhì)完成工作，甲方有權(quán)將合同中施工項目抽項另外包給其他施工隊，費用從原合同中扣除。

　　第三條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃

　　3.2乙方必須服從現(xiàn)場施工管理人員的調(diào)度和安排，必須執(zhí)行公司制定的施工工期并嚴(yán)格按照指定的工期進度施工，現(xiàn)場施工管理人員有權(quán)對不服從公司管理的施工隊進行更換。

　　3.3乙方嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　第四條關(guān)于工期及變更的約定

　　4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.2因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工24小時以上，工期相應(yīng)順延。

　　4.4施工中若出現(xiàn)變更，必須以書面形式簽字后生效，若無變更工程結(jié)算時不增加費用。

　　第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)

　　5.2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延，若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　5.3由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。

　　6.3工程竣工驗收后，乙方接出工程結(jié)算并將有關(guān)資料1送交甲方。甲方自接到上述資料天審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內(nèi)，結(jié)清尾款。

　　第七條關(guān)于繳納保險的約定

　　施工隊必須將本隊的施工人員一辦理保險，費用由甲方墊付，結(jié)算時從安裝費中扣除。

　　第八條爭議或糾紛處理

　　8.1本合同在履期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　8.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決或者協(xié)商，調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由日照仲裁委員會仲裁；當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。

　　第九條其他約定：

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇10

　　建設(shè)單位：(簡稱甲方)

　　施工單位： (簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況：(包括工程的名稱、地點、鋼構(gòu)面積等內(nèi)容)腐木地板。

　　二、工程承包方式：包工包料包質(zhì)量包安全

　　三、工程材料確認(rèn)：圖紙上標(biāo)示的有些材料規(guī)格市場上沒有，由甲乙雙方協(xié)商確定。100*250方通更換成100*200方通。因市場上木型材的特殊性，

　　四、工程日期： 10天

　　五、工程質(zhì)量：嚴(yán)格按甲方提供的圖紙施工，工程質(zhì)量必須達(dá)同行業(yè)驗評之合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、工程驗收方式：

　　工程竣工之后(指本項目鋼結(jié)構(gòu)子分部工程)，根據(jù)圖紙和合同要求，甲方應(yīng)當(dāng)在竣工10日內(nèi)組織驗收并簽注驗收報告，辦理結(jié)算。未經(jīng)驗收，不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。

　　八、付款期限和方式：合同鑒定日甲方付給乙方預(yù)付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。甲方若逾期付款，按日萬分之五支付滯納金，并承擔(dān)乙方窩工期限的人員工資和機械損失。

　　九、保修內(nèi)容和期限一年。

　　十、雙方的其它義務(wù)：所以廊架上的80*200防腐木，足只有80*185。六、工程造價：合計18710 元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)

　　甲方義務(wù)：

　　1、用地和施工許可證：

　　2、施工現(xiàn)場應(yīng)具備開工條件，并保證路通、電通、水通等施工進場條件。

　　3、甲方駐工地代表應(yīng)當(dāng)深入施工現(xiàn)場，對乙方的進場材料進行驗收，檢查各分項工程施工質(zhì)量，保持與乙方工地負(fù)責(zé)人的溝通，搞好協(xié)作，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時指出并督促整改，在乙方提出書面報驗后，及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為高經(jīng)理。

　　4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等，除工期順延外，另應(yīng)補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天元，機械按每臺班元計算。)

　　乙方的義務(wù)：

　　1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料，確保工程質(zhì)量。

　　2、施工安全均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任，但由于甲方的原因造成的安全責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。

　　十一、違約責(zé)任：

　　本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應(yīng)按合同總價款 5% 支付守約方違約金。

　　十二、本合同若有未盡事宜，須雙方協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同同等生效。

　　十三、本合同一式 2 份，雙方各執(zhí) 1 份，簽字蓋章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　住所：

　　電話：

　　開戶行：

　　銀行帳號：

　　簽訂合同時間：

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇11

　　在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下，歡迎參考：

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條

　　技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條

　　價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

　　第六條

　　驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條

　　包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

　　第九條

　　運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

　　第十條

　　結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條

　　其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條

　　承攬方的違約責(zé)任：

　　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　年月日訂

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇12

　　發(fā)包主全稱：簡稱甲方

　　承包方全稱：簡稱乙方

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，依法簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：工程內(nèi)容：資金來源：

　　二、工程承包方式：

　　三、合同工期：本工程預(yù)計形式日期月竣工日期年月日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基礎(chǔ)允許施工，主鋼結(jié)構(gòu)材料進場日期為準(zhǔn)。

　　四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到甲方提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)及圖紙變更單要求。

　　五、工程造價表注本工程造價不含稅費，如產(chǎn)生稅費，由甲方承擔(dān)

　　六、施工中的項目變更

　　在施工中根據(jù)甲方及設(shè)計要求。工程內(nèi)容響應(yīng)變更，增減工程量并入工程總造價。

　　七、雙方職責(zé)：

　　1、甲方職責(zé)：

　　1無償提供施工場地，做好“三通一平”，維護好施工外部環(huán)境。

　　2派人協(xié)助施工單位，監(jiān)督施工質(zhì)量。

　　3檢查材料質(zhì)量。

　　4按合同及時撥付工程款。

　　5水源電源接到施工場地并負(fù)責(zé)施工中所產(chǎn)生的費用。

　　6維護乙方施工，材料采購，裝卸自主權(quán)，不受干擾。

　　2、乙方職責(zé)：

　　1簽訂合同后，按圖紙、合同安排施工。

　　2如未按雙方約定的質(zhì)量要求施工，立即返工，返工費用自負(fù)。

　　3嚴(yán)格按鋼結(jié)構(gòu)施工及安裝規(guī)范執(zhí)行，保質(zhì)保量。

　　4嚴(yán)格按操作規(guī)程和規(guī)范，安全文明施工，施工期間所發(fā)生的一切安全事故，責(zé)任自負(fù)。

　　5在施工過程中如遇到天氣或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相應(yīng)順延。

　　八、工程總價付款方式：工程總價元整。

　　1、本合同的工程款支付，按本企業(yè)名稱及賬號匯入;如果現(xiàn)金支付，憑本企業(yè)加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)。

　　2、甲方在合同簽訂生效當(dāng)日內(nèi)，按合同總造價的約%計款萬元元，預(yù)付乙方備料款。

　　3、工程進度款：

　　1主鋼結(jié)構(gòu)鋼梁、鋼柱、鋼架到工地時，甲方按合同總造價款的約%計款萬元元，付乙方工程進料款。

　　2鋼架梁安裝完畢，安裝彩瓦前再付計款萬元元。

　　3余款待主鋼結(jié)構(gòu)材料進入工地后天付清。

　　九、工程驗收及雙方異議處理期限

　　一按照雙方認(rèn)可的圖紙要求，約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。工程竣工時，乙方向甲方呈交驗收報告。甲方接到驗報告三日內(nèi)，山甲乙方雙方進行驗收，驗收合格辦理交接使用手續(xù)。如甲方提出有關(guān)質(zhì)量問題，應(yīng)以書面形式通知乙方，乙方在接到通知后三日內(nèi)因到場整修。

　　二工程竣工后，甲方接到乙方驗收報告三日內(nèi)不進行驗收，或擅自投入使用者，均視為該工程已驗收為合格工程正式交付使用。

　　十、工程保修

　　1乙方負(fù)責(zé)該工程質(zhì)量保修，期限為1年，保修期從乙方出示的驗收報告之日算起。乙方接到甲方書面維修通知三人到場維修。

　　2質(zhì)量保修期滿后，在維修過程中，人工費、材料費按成本費計算。

　　十一、違約責(zé)任

　　本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得隨意更改或中止，否則賠償對方合同工程總造價百分之三十的違約金，并該工程所有材料歸乙方所有，解除合同。

　　十二、合同爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，可采取以下兩種方式解決：

　　1提交工商行政部門調(diào)解仲裁;

　　2甲乙雙方可向主張權(quán)利的所在地人民法院處理。

　　十三、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　十四、其它：

　　雙方簽字認(rèn)可的補充協(xié)議，作為合同的一部分;具有同等效力。

　　甲方公章：_________乙方公章：_________

　　法定代表人簽字：_________法定代表人簽字：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　鋼結(jié)構(gòu)合同范本篇13

　　編號：HJ/GC—1201

　　程勞務(wù) 分包合同

　　工程名稱：

　　發(fā) 包方：

　　承包方：

　　身份證號：

　　家庭住址：

　　聯(lián)系方式：

　　簽約時間：年月

　　工日

　　甲方（全稱）：乙方（全稱）：甲方將所承建的工程，本著互惠互利的原則委托于乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)規(guī)定，雙方本著自愿、誠信、平等的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成如下共識，訂立本協(xié)議，雙方共同遵守執(zhí)行。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍及內(nèi)容：

　　第二條：施工內(nèi)容及單價的確定

　　1、主鋼結(jié)構(gòu)安裝（含卸車）噸元/噸，金額合計元。該工作內(nèi)容包括：

　　①鋼柱、鋼梁、吊車梁、柱間支撐、水平支撐、系桿、平臺、鋼爬梯的焊接、鋼梯的安裝及構(gòu)件的2次倒運，以上構(gòu)件及高強螺栓、節(jié)點油漆由甲方提供。

　�、诘踯�、機具、焊條、氧氣、乙炔、普通螺栓、螺母、墊片以及調(diào)整柱底標(biāo)高所用墊板均由乙方自備且承擔(dān)全部費用。

　　2、次鋼結(jié)構(gòu)安裝（含卸車）噸元/噸，金額合計元。

　　該工作內(nèi)容包括：

　　①檁條、拉條、撐桿、隅撐、雨篷、門框的焊接安裝、窗框的焊接安裝，以上構(gòu)件及節(jié)點油漆由甲方提供。

　　②螺栓、螺母、平光墊、焊條、氧氣、乙炔、工機具、均由乙方自備并承擔(dān)全部費用。

　　9、合同總金額為元（大寫人民幣元整）

　　10、現(xiàn)場發(fā)生不在合同范圍內(nèi)的臨時用工由甲方現(xiàn)場項目經(jīng)理簽證認(rèn)可后，技工按元/工日，普工按元/工日進行結(jié)算。

　　11、其他約定：

　�、偌追浇挥枰曳降氖┕D紙范圍內(nèi)所有工程量均包含在乙方工作內(nèi)容的單價中。 ②屋面板面積計算按以下原則：

　　A現(xiàn)場復(fù)合玻璃絲棉，復(fù)合面積部分按屋面內(nèi)板實際長度、寬度計算，外露出天溝部分上層板按單板計算面積。

　　B單板面積按屋面實際長度、寬度計算（不計搭接部分）。

　�、垡陨瞎こ塘繛闀汗罃�(shù)，工程完工后按實際發(fā)生量結(jié)算，單價不變。

　　第三條：付款及結(jié)算方式

　　1、合同簽定后，施工人員、機具進場甲方向乙方預(yù)付進場費10000元（壹萬元）整。

　　2、主結(jié)構(gòu)安裝完畢，經(jīng)項目經(jīng)理驗收認(rèn)可簽證后，甲方付至合同款中主結(jié)構(gòu)安裝費的60% 給乙方。

　　3、次結(jié)構(gòu)安裝完畢，經(jīng)項目經(jīng)理驗收認(rèn)可簽證后，甲方付至合同款中次結(jié)構(gòu)安裝費的60% 給乙方。

　　7、工程全部完工，經(jīng)公司組織檢查驗收合格并經(jīng)項目經(jīng)理簽證后，甲方付至合同總價款的 80 % 給乙方。

　　8、工程竣工，交工資料交齊，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)部門驗收合格后，甲方付至合同總價款的95 % 給乙方。

　　9、留5%余款作為質(zhì)量保證金，在一年的質(zhì)保期滿后無任何質(zhì)量問題，甲方于一周內(nèi)付清余款給乙方。

　　10、甲方每次向乙方支付工程款時，乙方應(yīng)提供以下內(nèi)容：

　�、僖曳綉�(yīng)提供與每次付款額相等的建筑安裝發(fā)票（機打）。

　�、谝曳綉�(yīng)提供經(jīng)現(xiàn)場施工人員親筆簽名后的工資清單。

　　第四條：工期

　　本工程合同工期日歷天。

　　1、開工日期：本合同工程暫定于年月日開工。

　　竣工日期：于年月日竣工。

　　由于業(yè)主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影響時，工期順延。開工時間為暫定時間，甲方于鋼結(jié)構(gòu)進場前五天通知乙方。工程延期罰款：未按合同要求日期竣工，每延誤一天，按 20xx 元/天進行罰款。

　　2、乙方進入現(xiàn)場須保證施工高峰最低人數(shù)不得少于人，如達(dá)不到要求，甲方有權(quán)按300元/天/人進行處罰并有權(quán)安排其他施工隊進場。

　　3、因停電、停水、刮風(fēng)、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窩工，甲方不予支付任何費用。

　　4、因甲方原因（如構(gòu)件影響、材料影響）造成的停工、窩工，五個工作日內(nèi)甲方不予支付費用，但超過五個工作日以上，經(jīng)現(xiàn)場項目經(jīng)理簽證、認(rèn)可后，可以支付一定比例的停工工資（注：可按當(dāng)時工人日工資的市場價的60%商議）。

　　5、由于業(yè)主拖延工程款的支付造成現(xiàn)場無法施工，經(jīng)公司同意施工隊?wèi)?yīng)配合項目部共同向業(yè)主索要工程款，要款期間的工人工資由甲方據(jù)實支付。但停工時間不能超過五天，五天后施工隊可以分流工人，甲方不再支付工人停工工資。

　　第五條：圖紙資料

　　本合同生效后，甲方向乙方提供施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料 1份。負(fù)責(zé)向乙方進行技術(shù)和安全交底并提供技術(shù)服務(wù)。工程施工過程中乙方應(yīng)無償配合甲方做一些現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)等工作，并在工程竣工時配合甲方進行資料整理和收集工作。

　　第六條：材料供應(yīng)

　　1、高強螺栓、節(jié)點補漆用油漆、角馳支架、地腳螺母均由甲方提供。

　　2、普通螺栓、墊圈、墊片、用于調(diào)整標(biāo)高的墊板、氧氣、乙炔、焊條、自攻螺絲、拉鉚釘、硅酮膠、雨水帽均由乙方自備并承擔(dān)全部費用。

　　3、安裝所需配套工具及機具、腳手架、安全防護用品、勞動保護用品以及施工措施用料由乙方自備并承擔(dān)全部費用。

　　4、乙方負(fù)責(zé)到達(dá)現(xiàn)場的構(gòu)件、材料、配件及設(shè)備等的卸車，以上物品到場后，甲方組織乙方共同驗收合格后，交由乙方保管、使用，乙方應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)此項工作，如有丟失或損壞，乙方應(yīng)照價進行賠償。

　　5、現(xiàn)場加工設(shè)備、裝車、吊車及二次倒運費用由乙方負(fù)責(zé)。

　　6、公司供應(yīng)的材料，在施工過程中或施工完畢后，乙方不得出售任何廢品、半成品和成品。出售廢品應(yīng)征得公司副總同意后由項目經(jīng)理牽頭，施工隊核實后簽字出售。

　　第七條：工程變更

　　1、業(yè)主或監(jiān)理工程師發(fā)出工程變更指令，甲方收到后24小時內(nèi)要轉(zhuǎn)發(fā)給乙方，乙方收到后應(yīng)立即按變更指令執(zhí)行，不得以任何理由拒絕。

　　2、乙方收到變更指令后三天內(nèi)向甲方提交因工程變更而發(fā)生工程量增減和工期影響的報告，經(jīng)甲方審核并遞交業(yè)主或監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，甲方依據(jù)業(yè)主或監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后的增減工程數(shù)量調(diào)整工程價款和工期，乙方應(yīng)予以接受，不得因調(diào)減工程量而造成減少的收入向甲方索賠。