【精選】買賣合同模板匯總10篇
隨著法律觀念的深入人心，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的買賣合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
買賣合同 篇1
甲方：
法定地址：
營業執照號：
乙方：
法定地址：
營業執照號：
甲乙雙方經充分的協商，甲方愿意出售且乙方愿意購買“＿＿＿＿＿＿”輪（以下簡稱“該輪”），并達成如下協議：
一、船舶概況
船名： 船型：
船籍： 船級：
總長： 型寬：
型深： 總噸：
凈噸： 載重噸：
建造年月： 建造廠家：
二、船舶產權/經營權
甲方確認擁有本合同下的該輪的全部產權。
三、船價
該輪售價總計＿＿＿＿元（或美元）。
該售價包括船舶價格以及船上設備、船圖、圖紙和文書等所有價格。
四、定金
為保證本合同的嚴格履行，乙方同意在合同簽定后的三個銀行工作日內以銀行匯票方式將船價 （ %）的定金匯到甲方指定的帳戶。帳戶如下：
戶名：
開戶行：
人民幣帳號：
美元賬號：
五、付款
乙方應在實際交船前的＿＿天將剩余船款人民幣（或美元）＿＿＿＿＿＿＿及剩余油款匯至上述甲方指定的銀行賬戶，并將銀行憑證復印件交給甲方。
注意所有的付款均以支付當日固定的外匯匯率予以支付。
六、驗船
甲方嚴格按照＿＿＿＿規范建造船舶后續施工。但乙方如入＿＿＿＿級并掛＿＿＿＿旗，其入級檢驗及掛旗費用甲方不負責。甲方已使用的產品如乙方要更換，則差價部分由乙方承擔。但訂購產品由甲乙雙方協商處理。船體改動及變更費用，超出圖紙部分由乙方承擔。
七、交船時間和地點
交船地點：
交船期限：
甲方同意乙方在支付了上述定金并簽署跟船保函后，可以委派＿＿名代表到廠直至交船，以便熟悉船舶狀況。到廠人員的費用和風險由乙方自負。
甲方應書面提前15天通報下水時間，乙方書面確認回復。由于乙方提出的改動而延遲船舶下水交船，甲乙雙方另定下水交船時間，且甲方不承擔相應責任。交船前，如該船發生嚴重的責任事故損毀后，本合同自行解除。甲方應將乙方已付款項全額如數退還。
八、試航
甲方在交船前的試航及檢驗應按船級社標準，但試航條件可以滿足＿＿＿＿規范，其費用如＿＿＿＿＿＿＿＿等由甲方承擔。
九、交船
交船地點在 ，同時提交船舶----檢驗證書、普通商業發票、出廠證明、交接協議書、船上相應設備的技術文件以及隨船圖紙。
十、乙方違約責任
若乙方未能按時支付定金，甲方有權解除合同。乙方應承擔甲方因此遭受的損失和按年利率＿＿%計算的全部損失費用的利息。
十一、甲方違約責任
若甲方未能按本合同規定的方式和期限通知乙方接船，乙方有權解除合同。甲方收到乙方解除合同通知后，應在＿＿個銀行工作日內雙倍返還定金，并退還所收到的購船款及其利息（按年利率＿＿%計算）。
十二、不可抗力
本合同在執行中如發生地震、火災、海嘯、戰爭等不可抗力而致使甲方不能履行合同，則甲方應立即通知乙方終止合同。另外若由于其它特殊原因如臺風、大于該輪抗風能力的大風、霧以及政府機關規定等造成甲方不能按合同條款規定之日期交船，甲方應提前＿＿天通知乙方，同時提出新的交船日期，乙方有權選擇撤銷合同或保留合同。若乙方選擇撤銷合同，則本合同立即終止；若乙方選擇保留合同，則乙方應接受甲方提出的新的交船日期。
十三、仲裁
在本合同的解釋和履行中如發生糾紛，原則上由雙方協商解決；若協商未能達成一致，可以按照本合同約定的第 項進行解決：
1、提請 仲裁。
2、依法向人民法院提起訴訟。
十四、附則
本合同經雙方授權代表簽字蓋章后生效。
本合同未盡事宜，甲乙雙方可以通過協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
買賣合同 篇2
甲方（賣方）：
住址：
身份證號：
聯系電話：
乙方（買方）：
住址：
身份證號：
聯系電話：
經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的xxxxx（二手工程機械）轉讓給乙方一事達成一致協議如下：
一、xxxxx（二手工程機械）概況
品牌：型號：
機號：
二、轉讓價格：RMB 元。
三、甲方承諾對上述轉讓的xxxxx（二手工程機械）享有合法的完全的所有權，乙方基于該承諾購買上述xxxxx（二手工程機械）。如因第三人向乙方主張xxxxx（二手工程機械）的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。
四、xxxxx（二手工程機械）現狀已由雙方確認。因該xxxxx（二手工程機械）系二手舊機，甲方對于xxxxx的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對于該xxxxx的現狀以及日后運行可能出現的問題均已了解。
五、乙方應在年 月 日前一次性或分期（明細）將貨款付至如下賬戶：
付款遲延的，乙方按欠款額的日千分之向甲方支付違約金，遲延超過天的，甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失。
六、xxxxx（二手工程機械）由甲方于年月日，在交付給乙方，乙方采取現場驗收的方式進行驗收，乙方對于xxxxx（二手工程機械）的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認并由雙方協商解決，交付后即視為驗收合格。
甲方應在交付xxxxx時將產品合格證原件及購機票據原件交付給乙方，未有前述合法證明文件的，乙方有權拒絕接受xxxxx（二手工程機械）的交付并解除本合同，合同解除的，甲方應將已支付的貨款全額退還乙方。
七、xxxxx（二手工程機械）交付后，因該xxxxx（二手工程機械）的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括xxxxx（二手工程機械）本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失。如甲方在xxxxx（二手工程機械）交付后承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。
八、因履行本協議所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。
九、本協議自簽訂之日起生效，一式兩份，甲方一份，乙方一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
買賣合同 篇3
賣 方：____________________________
買 方：____________________________
經買賣雙方平等協商，在真實意愿的基礎上，就車庫買賣事宜達成一致，特簽訂本合同，雙方共同遵守，并作為所有權歸屬的憑證。
一、雙方買賣的車庫位于 ，面積 平方米，賣方獲得時間 ，所有權證明資料名稱 ，資料編碼 。
二、車庫的買賣價格為人民幣 元整，于本合同簽訂之日由買方交付賣方;車庫及車庫鑰匙由賣方交付買方。
三、賣方應保證對出賣的車庫擁有所有權，有權處置該車庫，賣方及第三人沒有在該車庫上設定抵押，法院等機關沒有對該車庫采取查封扣押等措施。若存在上述情形并給買方造成損失，賣方對買方的損失應當予以賠償。
四、合同生效后，車庫所有權歸買方所有，買方擁有完全使用權、租賃權和轉讓權，使用、租賃、轉讓的時間、價格與賣方無關，但在同等條件下，賣方可以享有優先權。
五、目前，濰坊市房管部門不對車庫確權登記;若濰坊市房管部門能夠對車庫買賣進行登記時，賣方應當配合買方(或者第三方)辦理車庫過戶登記手續。
六、為使服務于本小區的 物業管理公司知曉并對本買賣合同予以證明，物業管理公司應在本合同上蓋章并填寫相應的物權轉讓登記備案資料。
七、本合同一式兩份，買賣雙方各執一份，自雙方簽字后生效。
賣方(手印)： ______________ 買方(手印)：______________
身份證號: ______________ 身份證號：______________
賣方(手印)：______________
身份證號:_____年 _____月_____日
物業公司(蓋章)：_____年 _____月_____日
買賣合同 篇4
出賣人：
聯系電話：
身份證：
護照：
通訊地址：
郵政編碼：
委托代理人：
身份證：
護照：
買受人：
聯系電話：
身份證：
護照：
通訊地址：
郵政編碼：
委托代理人：
身份證：
護照：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協議：
第一條 房屋基本情況
（一）出賣人所售房屋（以下簡稱該房屋）為【樓房】【平房】，坐落為：____________【區（縣）】____________ ______________【小區（街道）】________【幢】【座】【號（樓）】________單元________號（室）。該房屋所在樓棟建筑總層數為：______層，其中地上_____層，地下______層。該房屋所在樓層為______層，建筑面積共__________平方米。
（二）該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】：_________。
該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條 房屋權屬情況
（一）該房屋所有權證證號為：_______ __ _______________，共有權證證號為：________________，填發單位為：________________________。
房屋共有權人對出售該房屋的意見見附件二。
（二）土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【 】方式獲得。土地使用權證號為：______________，填發單位為：____________________。
（三）該房屋性質為下列選項中第______種情形：
1、商品房；
2、向社會公開銷售的經濟適用住房；
3、其他房屋。
（四）該房屋的抵押情況為：_______。
1、該房屋未設定抵押；
2、該房屋已經設定抵押，抵押權人為：____________，抵押登記日期為：______年_____月_____日，他項權利證證號為：_________。
該房屋已經設定抵押的，出賣人應于_______年_____月_____日前辦理抵押注銷手續。
（五）該房屋的租賃情況為：______。
1、出賣人未將該房屋出租。
2、出賣人已將該房屋出租，【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。 關于房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定見附件三。
第三條 成交方式及傭金
1、出賣人和買受人通過房地產經紀機構居間介紹成交（房地產經紀機構名稱：北京房田基業房地產經紀有限公司東城第一分公司，營業執照編號：110101013033744，房地產經紀執業人員姓名：_____________。合同簽訂同時由 方向居間方支付服務傭金 %合計： （ 大寫 ）。
第四條 成交價格、付款方式及資金劃轉方式
（一）經買賣雙方協商一致，該房屋成交價格為：人民幣_____ ______元（小寫），________________________________元整（大寫）。買受人可以在簽訂本合同的同時支付定金人民幣___ _______元（小寫），___________________________元整（大寫，不高于成交價格的20％）。
該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等的有關價格另有約定的，具體約定見附件一。
（二）買受人采取下列第______種方式付款，具體付款方式及期限的約定見附件五。
1、自行交割，買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金自行劃轉聲明》見附件六。
2、通過存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉，買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金劃轉協議》見附件六。
（1）買受人支付定金的方式為【直接支付給出賣人】【存入專用賬戶劃轉】。
（2）買受人應將房價款存入雙方共同委托的___________（備案的房地產經紀機構或交易保證機構）在__________銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶（以下簡稱“專用賬戶”,定金約定直接支付給出賣人的除外），賬號為___________。買受人取得房屋所有權證書后，出賣人持房屋權屬登記部門出具的《轉移登記辦結單》到備案的房地產經紀機構或交易保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協議》的約定辦理資金劃轉手續。
（三）關于貸款的約定
買受人向【______________銀行】【公積金管理中心】申辦抵押貸款，買受人因自身原因未獲得銀行或公積金管理中心批準的，雙方同意按照第_____種方式解決：
（1）買受人自行籌齊剩余房價款，以現金形式支付給出賣人；
（2）買受人繼續申請其他銀行貸款，至貸款批準，其間已發生的及要產生的各項費用由買受人自行負擔；
（3）本合同終止，買受人支付的定金和房價款應如數返還，雙方互不承擔違約責任，在申辦貸款過程中發生的各項費用由買受人承擔。
第五條 房屋產權及具體狀況的承諾
出賣人應當保證該房屋沒有產權糾紛，因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔相應責任。出賣人應當保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系，附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買受人，買受人對出賣人出售的該房屋具體狀況充分了解，自愿買受該房屋。
出賣人應當保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】：_____________費用由出賣人承擔，交付日以后（含當日）發生的費用由買受人承擔。出賣人同意其繳納的該房屋專項維修資金（公共維修基金）的賬面余額轉移至買受人名下。
第六條 房屋的交付
出賣人應當在______年_____月_____日前將該房屋交付給買受人。該房屋交付時，應當履行下列第____、____、____、____、____、____項手續：
1、出賣人與買受人共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體 情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并交接該附件一中所列物品；
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字；
3、移交該房屋房門鑰匙；
4、_________________________________________；
第七條 違約責任
（一）逾期交房責任
除不可抗力外，出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的，按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時間，分別處理(（1）和（2）不作累加)。
(1)逾期在_____日之內，自第六條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金，并于該房屋實際交付之日起_____日內向買受人支付違約金，合同繼續履行；
(2)逾期超過____日（該日期應當與第（1）項中的日期相同）后，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款，并按照買受人全部已付款的_____％向買受人支付違約金。
2、______________________________________。
（二）逾期付款責任
買受人未按照附件五約定的時間付款的，按照下列第______種方式處理。
買賣合同 篇5
甲方(出賣方):
乙方(購買方):
經甲乙雙方自愿協商達成如下買賣協議:
一、買賣標的物及價款。
甲方愿將其位于平旺鄉馬營新村十里河林場以東水渠兩旁所有柳樹及馬營新村十里河大橋低以南水渠兩旁所有柳樹共計40棵出售給乙方，總價款為3萬元。
二、甲方的權利與義務。
1、 甲方按照約定收取乙方購買柳樹押金5000元人民幣及貨款。
2、 甲方承諾有出售上述柳樹的`絕對的、合法的、完全的處分權，保證無任何權屬爭議和經濟糾紛，否則，甲方愿意承擔因此給乙方造成的一切經濟損失。
3、 為乙方提供采挖樹木的便利條件，負責處理采挖、運輸樹木過程中的一切糾紛及各部門、村委、人員阻礙、干涉、刁難等不利于采挖、運輸、買賣的一切行為。否則，甲方愿意承擔因此給乙方所造成的人工費、機械租憑費等一切經濟損失。保證乙方的工作順利進行。
甲方收款應當向乙方提供相應的合法字據，否則，乙方有權拒絕付款。
三、乙方的權利與義務。
乙方自行采挖樹木，所挖產品均歸乙方所有。采挖開始時，付給甲方押金5000元，采挖過程中每運走3、5棵柳樹付給甲方相近的款項3000元，收尾時與押金一并結算.
合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。
合同效力：本合同經買賣雙方簽字按手印后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同 篇6
甲方：(需方) 合同編號： 乙方：(供方) 簽訂時間:
1.交貨日期： 20xx年12月13日前。
2.交貨地點： 按照約定的時間，運輸方式交付到需方指定地點。
3.技術條款： 按國家指定的同行業的技術要求執行，技術抽樣達到同行業標準，達不到標準即退貨
4.驗收標準： 乙方收，如果發現質量問題的當場退貨。合格的即入庫
5.包裝條款： 乙方所提供商品的外包裝應當符合中華人民共和國相關法律法規的規定，用中文標明產品名稱、生產廠廠名與廠址、規格、等級、采用的產品標準、質量檢驗合格證明、其它說明等。
6.付款方式： 貨到驗收合格之后，七個工作日內付款。。(無質量問題)
7.違約責任: 如果產品達不到標準即退貨,甲方承擔所有運費及其他費用，如果要貨請提20天通知對方,甲方必須按乙方的要求供貨，如有違約按20%賠償違約金。
8.本合同發生糾紛，雙方協商解決，協商不成時，任一方可向人民法院起訴。
9.本合同自簽定之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，同具法律效力。
甲方: 乙方:
代表人簽名: 代表人簽名:
簽約日期：
買賣合同 篇7
上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李xx，董事長兼總經理。
委托代理人湯x，xxxx空調工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)xxx房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳xx，董事長。
委托代理人安xx，xxx房地產開發有限公司職員。
上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡稱xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產開發有限公司(以下簡稱xxx房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
xx空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調公司同xxx房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：xx空調公司送貨到xxx房地產公司開發建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。xxx房地產公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。
xxx房地產公司在一審中答辯稱：xxx房地產公司先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款，xx空調公司也給xxx房地產公司開具了發票。盡管xx空調公司對xxx房地產公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是，xx空調公司現在起訴要求xxx房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：xxx房地產公司購買xx空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產公司給付xx空調公司4200元。XX年底，xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定：xx空調公司、xxx房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是xx空調公司、xxx房地產公司自愿協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調公司、xxx房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。xxx房地產公司提出“先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見，對于xxx房地產公司給付xx空調公司4200元，xx空調公司予以認可。對于xxx房地產公司給付xx空調公司16 800元，xx空調公司予以否認，且xxx房地產公司提供的證據不足以證明xxx房地產公司已給付xx空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時間，xxx房地產公司向xx空調公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而xx空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質約定的是xx空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據該合同的買賣關系。而xx空調公司向xxx房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產公司關于xx空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。
xx空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利于xxx房地產公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。
xxx房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有xx空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。xxx房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，xx空調公司XX年提起要求xxx房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。xx空調公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是xx空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆xx空調公司向xxx房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
買賣合同 篇8
甲方（出售方）：
乙方（購買方）：
甲乙雙方在自愿平等，互惠互利的原則下經友好協商就乙方購買
甲方房屋，并委托中介方辦理過戶事宜達成協議如下：
一、甲方自愿將其座落于 區 路 號小區 號樓號，建筑面積 平方米（地下室平方米）， 結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。乙方已對該房地產作了充分了解并同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產成交價格為人民幣 元
（大寫： 元），乙方于本合同簽訂之日起3日內將全額購房款以 現金方式一次性支付給甲方。甲乙雙方共同委托中介方辦理過戶手續，甲乙雙方應予以積極協助。
三、甲方保證上述房地產權屬清晰，無爭議；未被判決、裁定限
制出售，也未設置抵押，不在建設拆遷范圍內；已取得其他共有人書面同意；協議有效期內，甲方不得將該房產另行出售給第三人。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。
四、該房屋在辦理過戶手續過程中所需繳納的稅費由乙方承擔。
五、違約責任：
（一）甲方不能如期簽訂《房地產買賣契約》，或者甲方在辦理過
戶過程中違約，并導致最終不能辦理過戶手續的；在得到確認后，甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續所產生的費用，甲方應全部承擔。并向乙方支付總房款10%的違約金。
（二）乙方不能如期付款，或者乙方在辦理過戶過程中違約，并
導致最終不能辦理過戶手續的；在得到確認后，甲方退還乙方所交的
購房款項。但對已辦理完的過戶手續所產生的費用，乙方應全部承擔。并向甲方支付總房款10%的違約金。
六、在合同期限內，如因洪水、地震、火災和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承擔違約責任，本合同自動終止。
七、若對其它事項有異議的可協議補充在以下約定條款中，若約定條款與前條款有異議，以約定條款為主，約定條款具有優先效力。
八、其他約定事項：
九、本協議經雙方簽字后生效，一式兩份，每份共兩頁，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
身份 證號：身份 證號：
地址：地址：
電話：電話：
年 月 日
買賣合同 篇9
請草擬一份合同樣本，合同的雙方分別為我公司和北京的某個景點，合同內容中注意以下幾點：
一、我公司是該景區電子門票的獨家代理銷售商（電子門票是指通過網上、手機終端等電子網絡方式銷售的景點門票，不包括游客在景區門口售票點夠買的紙制門票）；
二、代理期限；
三、價款及支付方式
四、雙方的責任和義務；
五、其它。
買賣合同 篇10
１９＿＿年＿＿月＿＿日＿＿為賣方和＿＿為買方。雙方同意買賣＿＿，其條款如下：
１．合同貨物：＿＿＿＿
２．產 地：＿＿＿＿
３．數 量：＿＿＿＿
５．合同價格：＿＿＿＿ｆｏｂ＿＿＿＿
６．包 裝：＿＿＿＿
７．付款條件：簽訂合同后買方于７個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
８．裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，４５天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀／耽擱費，按總金額＿＿％計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
９．保證金：賣方收到買方信用證的１４個銀行日內，向買方寄出＿＿％的保證金或銀行保函。若賣方不執行合同，其保證金買方予以沒收。
１０．應附的單據：賣方向買方提供：
（１）全套清潔提貨單；
（２）一式四份經簽字的商業發票；
（３）原產地證明書；
（４）裝箱單；
（５）為出口＿＿＿＿所需的其他主要單據。
１１．裝船通知：賣方在規定的裝貨時間，至少１４天前用電報方式將裝船條件告知買方。買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
１２．其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行。若要求提供所需的其它證件，其辦理手續費、領事簽證費應買方負擔。
１３．裝船時間：當日１３：００或次日８：００裝船。
１４．裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進貨為＿＿立方噸。
１５．延期費／慢裝卸罰款：對于＿＿＿＿載重噸船來說，每天＿＿＿＿ｕ．ｓ．ｄ．。
１６．不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當于出事故所影響的時間。
買方：＿＿＿＿ 賣方：＿＿＿＿
證人：＿＿＿＿ 證人：＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿
【買賣合同】相關文章：
買賣合同-買賣合同02-10
買賣合同06-02
買賣合同06-04
買賣合同04-02
買賣合同11-12
蔬菜買賣合同范本-買賣合同12-31
珠寶買賣合同范本-買賣合同01-04
買賣合同模板通用(買賣合同擬定模板)01-18
房產買賣合同10-08
棉花買賣合同09-01