加工合同(常用15篇)
現今社會公眾的法律意識不斷增強，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編幫大家整理的加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
加工合同1
需方（簡稱甲方）：
供方（簡稱乙方）：
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，簽訂本合同，以期共同信守執行。
一、產品名稱、規格、數量、價格，詳見合同附件加工（定作）報價表共 頁。
二、交貨日期：見本合同第九條第3點。
三、交貨地點：甲方所在地
四、運輸費用由 __ 方負擔。并對運輸過程中造成的損失負責。
五、 甲方收到貨物后，應即時對貨物的數量進行驗收清點，并在乙方送貨單上簽收，否則以乙方送貨單或運輸單的供貨數量和供貨日期為準。
七、驗收方法：甲方按加工（定作）單及生產圖紙對乙方交付的加工（定作）產品安裝完畢后三天內進行驗收，逾期視為驗收通過。
八、甲方向乙方加工（定作）的產品合計人民幣￥ ________元(大寫： ________整)，如有變更，以加工定作送貨單送貨金額為準。
九、付款方式及期限：甲方將定金及貨款匯入乙方在本合同中指定的銀行賬戶。
1、本合同簽訂 天內，甲方向乙方預付訂貨總金額的 %作定金，即人民幣￥________ 元，(大寫：________整)。
2、乙方在出貨前，甲方先到乙方廠里驗貨，產品合格后甲方向乙方支付合同總金額 ________%的'貨款（即人民幣￥ ________元，大寫： ）到乙方在本合同中指定的銀行帳戶上，乙方于 天內發貨到甲方所在地。乙方在沒收到此貨款之前有權不發貨，因此產生的一切后果均由甲方負責
3、甲方在收到家具后，應在 天內付清尾款，即人民幣￥________ 元，(大寫：________整)。
十、在實際施工過程中，甲方可根據需要，用書面形式(含傳真)對數量和款式進行部分變更，在得到乙方確認并就價格協商一致后，變更生效， 交貨期合理順延。
但變更必須在乙方還未實際生產該產品之前作出。變更后的加工(定作)單與本合同具有同等的法律效力，并適用本合同的各條款約束。
十一、本合同自雙方簽字之日生效，本合同條款履行完畢后，合約失效。
十二、違約責任：甲乙雙方不得違反合約規定，如甲方延期付款，每天按延遲付款金額的 %作違約金支付乙方；如乙方原因延遲交貨，每天按延遲交貨金額的 %作違約金支付給甲方。
十三、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。
十四、解決合同糾紛方式：本合同在履行過程中如發生爭議，由甲、乙雙方協商解決，如協商不成，甲、乙雙方可選擇法律、法規允許的途徑解決。
十五：合同簽約和履行地點為乙方所在地。
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
身份證：
身份證：
開戶行：
開戶行 ：
帳號：
帳號：
簽約日期： 年 ________月 日
簽約日期： 年________月________日
加工合同2
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響質量時，方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知方;方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知方，因此造成的損失，由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果方要求保密，應當嚴格遵守，未經方許可不得留存技術資料的復制品。
3.方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)物日期計算：承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運物時承運部門簽發戳記日期為準;自提物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取物通知中，必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1.未按合同規定的質量交付物或完成工作，方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數量少于合同規定，方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的，承攬方應賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規包裝物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等)，應當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意，提前交付物，方有權拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的`，應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規定，暫由方代保管時，應當償付方實際支付的保管、保養費。
7.實行代運或送貨的物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件，方有權拒收，承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理，應當按方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 方的違約責任
1.中途變更物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付物的日期得以順延外，方應當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規定期限領取物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。方超過領取期限6個月不領取物的，承攬方有權將物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養費時，方還應補償不足部分;如物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在方遲延接受或無故拒收期間發生的，方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月___
加工合同3
甲方：
乙方：
為明確甲乙雙方的權利義務，維護雙方利益實現雙贏，本著平等自愿的原則，經甲乙雙方協商，就甲方委托乙方代加工食用油達成以下合同條款，以供雙方共同遵守。
第一條 合同期限
1、合同有效期 年，從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、合同期滿前雙方如需繼續合作，可于合同期滿前30天雙方重新簽訂合同。
3、某方因特殊原因而不能履行合同時，須提前30天向對方告知經對方同意后，方可解除合同。
第二條 合同內容
1、甲方商標名稱： 。
2、乙方生產許可證號： 。
3、委托代加工產品明細
產品名稱規格質量等級執行標準條形碼
略
4、委托代加工原材料
（1）食用油：由 方提供。
（2）油桶（含瓶蓋、提手等）：由 方提供。
（3）商標標簽：由 方提供。
（4）外包裝紙箱（含膠帶等）：由 方提供。
（5）其他：如上述（3）、（4）中的標簽和紙箱由乙方提供時，由于存在一定的單批印刷數量要求（標簽20000張以上/批，紙箱20xx個以上/批），所以約定如下：甲方需給予乙方上述物料制作保證金，標準為 10000 元/規格/油品；此保證金乙方需在合作結束后一個月內，扣除剩余未使用的上述包裝材料后，返還給甲方。
第三條 權利和義務
1、甲方有權對乙方生產的每批次產品質量、重量及技術要求進行監督抽查，乙方需提供符合國家標準的出廠批次檢驗報告，如甲方需要乙方提供國家檢驗機構的檢驗報告時費用需由甲方承擔。
2、乙方有權對甲方的商標進行審核，甲方負責向乙方提供商標注冊授權書。乙方負責提供符合國家質量標準的食用油品及生產許可證號進行分裝。
3、雙方要嚴守商業秘密，不得以任何理由透漏給第三方。乙方不得以任何形式銷售此合同內的`委托代加工產品，因擅自生產、銷售造成的損失由乙方承擔。
4、甲方不得要求乙方生產摻雜使假偽劣產品，乙方不得隱瞞欺詐甲方生產摻雜假偽劣產品提供給甲方。
5、乙方有義務根據甲方的要求保質保量完成任務，如產品出現質量問題，由雙方確認或由國家檢測機構進行鑒定，如屬于乙方責任由乙方承擔全部責任，屬于甲方責任由甲方承擔全部責任。出現質量問題后，乙方應與甲方一道迅速作出彌補行動將甲方損失控制在最小范圍內。任何一方出現質量問題，均視為違約。
6、委托代加工需進行在法定機關進行公證和備案，具體事宜由乙方負責辦理，但公證費用（約800元，以實際發票單據為準）需由甲方承擔。
第四條 訂單與結算
1、甲方的訂單（見附件）須提前24小時以傳真、電郵等形式傳給乙方為準，確定價格、數量、規格、品種、提貨時間。單個訂單數量要求在 件以上（每件規格為5Lx4或1.8Lx6等）。
2、每筆訂單實際成交價格根據當時行情議價后決定，訂單生效后乙方收到甲方全部貨款后按照訂單要求時間內需生產完畢。
第五條 交貨方式
1、甲方提貨時，需帶上經辦人的授權委托書、身份證原件和復印件，及承運人的相關證明資料方可提貨；交貨地點為乙方工廠，乙方負責安排裝車。
2、若在交貨前乙方產品出現問題，由乙方承擔責任；若屬甲方運輸途中因保管不當導致產品變質或包裝破損，由甲方承擔責任。
第六條 違約責任
1、乙方未按甲方的訂單要求時間交貨，甲方有權收取合理的違約金（特殊情況除外）。如甲方沒按下訂單的時間提貨，乙方有權收取合理的違約金（特殊情況除外）。
2、甲乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，并賠償給乙方帶來的經濟損失。
4、如乙方擅自銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，乙方應賠償給甲方帶來的經濟損失，并追究乙方法律責任。
第七條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成，可向乙方所在地仲裁委員會申請仲裁，也可向乙方所在地人民法院起訴。在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。
第八條 其他
合同未盡事宜,雙方可另行協商簽訂補充合同，補充合同與正本合同具有同等法律效力。本合同正本一式 份，甲乙雙方各執一份具有同等法律效力。本合同由甲乙雙方簽字（蓋章）生效，至合同期滿后自動失效。
委托方（甲方）： 被委托方（乙方）：
山東光大日月油脂股份有限公司
法定代表人： 法定代表人：周保華
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：05382125928
傳 真： 傳 真：05382125928
地 址： 地 址：山東省東平縣經濟開發區
加工合同4
單位名稱：（甲方）________________________________
單位名稱：（乙方）__________
第一條、工程概況
1、工地名稱：____________________________________
2、工地位置：____________________________________
3、門窗面積：____________________________________
4、工程時間_____天（因受風、雨、停電等不可抗拒因素影響工期順延）。
5、工程單價：_______元，預計工程量______平，工程總造價_______元（結算按照實際平數計算）。
6、安全施工：乙方應安全施工，如造成事故責任和因此發生的費用，均由乙方承擔，與甲方無關。
第二條、付款方式：
1、甲、乙雙方簽字后甲方支付乙方工程款______元。
2、工程量完成至上框，甲方付乙方______元。
3、工程量完成至上扇, 甲方付乙方______元。
4、安裝結束后經甲方驗收合格簽字后，應支付工程總造價的_______元，剩余______作為保修金，保修期滿后無條件支付，保修期為___年。
第三條、門窗要求：
_________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
第四條、質量要求：
1、乙方按設計圖紙施工。若設計變更通知設計單位，嚴格遵守國家有關施工規范施工。如不遵守施工規范，損失由乙方負責。
2、施工過程中，甲方提出變更原設計方案，更改部分的`造價另簽。
第五條：如出現合同外事宜由甲乙雙方協商解決。
第六條：本合同一式三份，都具有法律效力。
甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）:_____________
地址：___________________地址：____________________
法人代表人:_____________法人代表人:______________
電話：__________________電話：___________________
手機：__________________手機：____________________
日期：__________________日期：____________________
加工合同5
定作方： 承攬方：
一、定作方：產品要求：
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長1.4米送樣各10根鋁型材。
二、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認。
三、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以后生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的.新開模)費用。
四、解決合同糾紛的方式：按國家合同法處理。
五、雙方協商的其他條款：各款鋁型材采購量達4噸時(含4噸)，退回模具款。
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
甲方：乙方：
年 月 日：
加工合同6
甲方：_____________
法定代表人：_____________
住址：_____________
郵編：_____________
聯系電話：_____________
乙方：_____________
法定代表人：_____________
住址：_____________
郵編：_____________
聯系電話：_____________
甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則，經過友好協商，根據有關規定，就保健食品委托加工事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條委托加工產品名稱、加工工序范圍和產品規格委托生產產品名稱：
第二條委托生產的工序范圍
乙方嚴格按甲方提供的生產工藝從原料與輔料進行生產制造、內包、外包的整個過程(混合、插囊、壓板/裝瓶、包裝、裝箱、打包)進行組織生產，生產過程中由甲方派技術人員及質量管理員配合乙方指導和監督整個生產過程直至生產處合格產品，由乙方負責提供產品生產記錄和檢驗報告。
工藝要求：
產品生產各工序要求：按甲方提供的產品生產工藝執行。
第三條物料驗收
甲方提供的原料、輔料、包裝材料在乙方倉庫進行核查并對數量進行清點、驗收。
乙方向甲方提供驗收入庫單，乙方每月底向甲方提供原料、輔料、包裝材料余料清單，以便甲方做生產成本核算用。
第四條成品驗收
甲方根據乙方提供的生產記錄及乙方檢驗結果進行收貨驗收，驗收數量由雙方進行確認，合格的產品由甲方負責運輸，并由乙方向甲方提供本批產品合格產品出庫單及生產記錄和檢驗報告單。
鑒于原料、輔料、包裝材料由甲方提供，并負責質量情況，乙方檢驗報告單只負責乙方生產過程中水分、裝量等的控制和成品常規微生物限度的控制，其他項目由甲方負責。
同時聲明：裝車前的產品一切毀損風險由乙方承擔，產品裝車后，產品的一切毀損風險責任由甲方承擔。
第五條加工單價及付款方式
插囊及包裝：
產品驗收合格后，先付款后提貨，乙方收到款后向甲方出具增值稅發票。
第六條雙方應遵守
甲方負責提供加工所需的所有原料、輔料、包裝材料以及相關的工藝技術資料，乙方提供加工所需的場地、設備、人員和能源，保證按甲方的要求和出產品的時間組織生產。
甲方必須向乙方提供《衛生許可證》、《營業執照》代加工產品的生產批準文號的`復印件，乙方必須向甲方提供《衛生許可證》、《生產許可證》、《營業執照》的復印件，甲方有權在包裝盒上打印委托生產廠家乙方的廠名全稱、生產許可證號。
為便于甲乙雙方生產的合理安排，甲方進行一批產品加工時，提前5天內以書面或口頭形式向乙方提出加工計劃，乙方須于收到甲方提出計劃之日起3日內給予回復并安排生產計劃。
甲方在乙方回復并安排生產計劃后的5天內將本批生產所需物料送到乙方倉庫進行備料。
物料的質量檢驗和控制：加工所學的原料、輔料由甲方負
物料的運輸和交接：委托加工所需的物料、加工后的產品運輸由甲方負責，盛裝容器由甲方負責提供;特殊情況下，如需使用乙方的容器須保證在5個工作日內歸還乙方，物料交接雙方現場進行交接，對質量和數量有異議者可拒絕交接。
技術資料的提供與保密：甲方須向乙方提供有關加工產品的加工工藝、條件等信息，乙方須對甲方提供的材料予以保密，乙方如私自泄露甲方的工藝、技術等信息，需賠償由此造成的甲方的全部損失。
根據雙方的協商結果，甲方每批加工物料的投料量不得低于(以每次投料的各種原輔料總量計)，甲方承諾在乙方進行的代加工，合同期間產品不得在其它廠家加工，如果出現此情況而造成的損失乙方不承擔任何責任。
但乙方必須保證在甲方要求的時間內交付合格產品，否則甲方有權在其它廠家加工。
生產記錄的填寫與保管：生產記錄與檢驗報告由乙方在交產品時一同提供給甲方，乙方應如實填寫批生產記錄，當批生產結束及時交甲方技術人員進行審核與保管，如出現生產記錄或物料由于乙方原因造成不合格的情況，甲方有權拒絕驗收。
第七條雙方責任
如果由乙方的原因(如不服從甲方技術人員的指導、工藝設
如果出現不可抗拒因素，如突然停電、自然災害、戰爭等導
第八條其他約定事項
合同期內甲乙雙方任意乙方提出修改合同條款，可以補充合
本合同的有效期限為：
第九條不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延遲履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并至事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或延遲履行的證明。
第十條爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同雙方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。
如果協商為達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同一式兩份。
甲乙雙方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同7
定做方：_________
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
承攬方：_________
地址：_________
電話：____________
法定代表人：_________
定做方委托承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1、本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
1、定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。
三、加工成品質量要求
1、按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
2、承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量_____套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品（正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下）及新產品，雙方另行協商交貨期。
3、定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4、定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
1、定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
2、產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
2、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
2、定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
3、由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。
3、每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
4、定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
5、當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
1、交（提）定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
1、發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
2、發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關（若有）
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等），導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
2、承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
3、未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
4、定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
5、承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
6、承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
7、雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
9、上述所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。
10、應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
11、承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
12、在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。
13、定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
14、定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的.費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
5、未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。
6、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
7、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
8、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。
10、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
11、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
12、承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
1、本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。
2、如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定做方：_________
公章：_________
法定代表人：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
法定地址：_________
電話：_________
________年_____月_____日
承攬方：_________
公章：_________
法定代表人：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
法定地址：_________
電話：_________
________年_____月_____日
加工合同8
承攬方：_________
定作方：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：_________
型號：_________
規格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數量：_________
加工費：_________
單位總價：_________
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：_________
型號：_________
規格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數量：_________
單價：_________
總價：_________
圖紙、技：_________
術資料及：_________
交付時間：_________
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：_________
交付時間：_________
交付地點：_________
交付數量：_________
包裝要求：_________
檢驗方法：_________
運輸方法：_________
運費承擔：
第六條 加工費結算辦法與時間_________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。
乙方不履行合同的，無權請求返還定金。
甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;
不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;
經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密予以保密。
未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。
但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的.書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________傳遞。
以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;
否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;
協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。
本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執 _________份，具有同等法律效力;
合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方：_________定作方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
加工合同9
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________
項目產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的`技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年 月 日
加工合同10
為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《中華人民共和國民法典》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：____________
甲方：________________________
乙方：________________________
一、甲方權利、義務
1、向乙方提供______，回收產品，現金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。
3、有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格______。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品______，但應及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產標準(依培訓標準)
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的.優惠條件，具體如下：
1、乙方在甲方批發____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。
3、乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。
甲方：______________地址：______________電話：______________
乙方：______________地址：______________電話：______________
簽定日期：__________
加工合同11
合同編號：________________
發包方：________________縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
根據《_____________》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。最終標的以________縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣________元)計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高_________ ________年________月________日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的.，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第五條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額0%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第六條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第七條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交________委員會________;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第九條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章)：________________承包方(全稱)(蓋章)：________________
法定代表人：________________法定代表人：________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
經辦人：________________經辦人：________________
單位地址：________________單位地址：________________
開戶銀行：________________開戶銀行：________________
賬號：________________賬號：________________
電話：________________電話：________________
傳真：________________傳真：________________
郵政編碼：________________郵政編碼：________________
_______年_______月_______日
加工合同12
定作方（甲方）：簽訂日期：
加工方（乙方）：交貨日期：
一、委托加工明細（數量以最后實際成品入庫數為準）款號：
顏色單位數量單價
略
二、質量技術要求：
1）甲方明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
2）乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。如有任何問題三日內通知甲方相關部門解決，否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
三、生產技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：
1）甲方提供；乙方嚴格保密，保證不外泄，不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售，否則負相應法律責任。若生產完畢，樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。
四、交貨期和成品質量要求
1）乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金：如超期一天按該貨品總價的2%扣款，如超期兩天按該貨品總價的4%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
2）乙方需提供真實裁片數量，若弄虛作假，乙方交貨成品數量缺失，以每件為單位，每件按貨品的成本價的.兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。
3）乙方生產大貨必須保證成品尺寸按照紙樣完成尺寸生產（允許正負1cm誤差）。若大貨送甲方后，發現成品油污、跳線、多處線頭、爛孔、抽紗、尺寸不對等情況，乙方每件按貨品的成本價予以賠償（加工費中扣除）。
4）乙方生產前需對布料、輔料核對，所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料、輔料的所有費用。布料和輔料超耗由乙方承擔。
5）甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到？____%以上。超次品按照每件成本價從加工費中扣除。
五、結算方式：
按甲方實際入庫數量結算，此月出的貨待下月____號前結算。如有特殊情況會另行通知。
六、解決合同糾紛的方式：
雙方協商解決，解不成時，到有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁；
七、雙方協商的其他條約。
法定負責人：____________________________
單位地址：____________________________
法定負責人：____________________________
單位地址：____________________________
委托代理人____________________________
委托代理人：____________________________
加工合同13
委托方：________________________(以下稱甲方)
開發方：________________________(以下稱乙方)
甲方委托乙方加工生產電子產品事宜，為明確雙方權利及義務，確保合同順利實施，經雙方協商一致，達成本協議，約定如下：
一、加工產品
加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
二、加工方式
1、甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求。
2、乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
三、雙方責任
1、甲方每批產品加工應提前___________個工作日通知乙方。在正式投產前，雙方須簽定訂貨合同。
3、甲方必須提供完整準確的產品工藝文件及相關要求，包括產品的包裝和防護要求以及特殊器件的組裝要求，新產品加工應提供樣板。甲方已投或欲投產品如有技術或其它更改，則應及時書面通知乙方，由此所引起的質量事故或導致乙方停產、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關損失。
4、甲方應根據包裝要求提供可靠的產品包裝材料，否則乙方只提供臨時普通包裝(或周轉___________箱)，甲方應在使用完畢后完好地返還給乙方。
5、乙方對甲方提供的產品原材料進行數量核對和來料抽檢，如發現問題應及時反饋給甲方，甲方須在___________小時內給予解決，由此造成的生產延期由甲方負責。
6、乙方必須妥善保管甲方提供的產品原材料，不得人為損壞或丟失，除正常生產損耗和材料本身問題外的材料損失，乙方須按市場價賠償損失材料費用。
7、乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制生產工藝，并根據交貨期安排生產計劃，乙方必須按每批訂貨合同約定的交貨日期交貨(甲方原因造成交貨期延遲的除外)。
8、乙方在每批產品加工完畢后，除甲方聲明由乙方暫管外，應及時將產品剩余材料退還給甲方，同時提供余料清單。
9、乙方未經同意不得將甲方所提供的.一切工藝文件資料轉借給第三方，加工過程必須遵守和保護甲方的技術秘密，否則甲方有權要求乙方賠償因此受到的相應損失并追究其法律責任。
四、產品質量及驗收
1、乙方交付產品的焊接質量應符合行業標準IPC-A-610C的驗收條件，如甲方有特殊質量要求，應隨訂貨合同提供附件說明。
2、甲方對每批產品的驗收及提出異議的期限為乙方交貨后___________日內，如在此期限內甲方未向乙方發出書面通知，則視為該批產品驗收合格。
3、甲方在驗收時如發現焊接質量問題，須保持原狀并及時通知乙方，乙方應在___________個工作日內予以書面答復，同時雙方約定返修方式及時間。乙方未在規定期限內予以書面答復，視為接受甲方對貨物的提出的異議。
4、非乙方焊接質量問題造成的不合格品，乙方不承擔責任。
五、運輸
1、訂貨合同額在___________元以上的，乙方負責一次性取料送貨并承擔運輸費用。因甲方物料不齊套的，乙方不負責再次取料(特殊情況除外)。
2、訂貨合同額在___________元以下的，甲方負責送料取貨并承擔運輸費用。
六、付款及結算方式
1、甲方須在乙方交貨后以支票或轉賬方式一次性付清貨款，具體付款期限以訂貨合同為準。
2、乙方在甲方付款同時須向甲方開具相關發票(如有需要)。
七、本協議書___________式___________份，甲乙雙方各執___________份。本協議自雙方蓋章簽字之日起生效，其未盡事宜，雙方經協商可簽訂補充協議。
甲方：_______________________
乙方：_______________________
________年________月________日
________年________月________日
加工合同14
合同編號：__________________
定作方(甲方)_____________________
承攬方(乙方)_____________________
一、委托加工項目
1.委托加工產品：_____________________
2.數量：以甲方下單為準。
3.單價：_______________
4.交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________.
2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2.技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;
2.顏色、尺碼規格的確認;
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4.縫紉手工藝的確認;
5.其他質量問題的'確認;
6.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2.于甲方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3.銷售期限：_______________________.
九、結算方式
1.在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3.乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
4.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6.乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
7.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
8.每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;
9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________
授權代表(簽字)______授權代表(簽字)________
________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________
服裝加工合同書
定作方(甲方)：，身份證號：.
承攬方(乙方)：，身份證號：.
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委托加工項目
品名
規格
單位
數量
(以甲方下單為準)
單價
備注
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起_-_天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：_______元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際制衣件數，經雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的'，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%——60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少于合同約定的，乙方應向甲方支付總價款_%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方(章)：
乙方(章)：
地址：
地址：
電話：
電話：
年月日
年月日
加工合同15
委托方：____________電話：____________地址：____________傳真：____________聯系人：____________郵編：____________
加工方：____________電話：____________地址：____________傳真：____________聯系人：____________郵編：____________
為保障委托、加工雙方的合法利益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律，雙方經友好協商，一致同意按下列條款簽訂本合同：
一、貨物明細：
商品名稱、型號、尺寸、單價及總價等。詳見附件一：“手術室配套產品報價單”報價單號：_______(共一頁)。
二、合同金額優惠后的總金額：
人民幣___________________元整(人民幣：￥__________________元)。
三、付款條件：
3.1合同預付款：_____________元整(人民幣：￥__________________元)，于簽訂合同時支付。
3.2貨款余額：提貨前付清余額(人民幣：￥___________________元)。
3.3付款方式：委托方以電匯方式支付。
四、交貨條款：
交貨日期：貨物在加工方確認收到委托方預付款后，安排生產，三周內交貨。
五、貨物運輸：
公路運輸，發貨至工地，運費由需方承擔。
六、貨物包裝：
加工方提供木箱或紙箱包裝。
七、修改合同：
合同于簽訂后，不可改動。如因委托方或加工方修改而造成對方損失，將由修改方承擔。
八、其它條款：
8.1代表委托方的'收貨人于送貨單上簽收將視為委托方確認收到送貨單中所列之貨物。常州愛輝科技有限公司
8.2本合同在委托加工雙方簽字蓋章后，以最后簽字日期為生效日。
8.3本合同一式二份，所帶附件同樣為本合同不可分割的一部分，簽字后雙方各執一份，均具同等法律效力。
8.4一切由執行本合同引起的或與本合同有關爭執，委托加工雙方通過友好協商解決，如協商不能解決時，應提交加工方所在地國家有關法律部門裁決。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
【加工合同】相關文章：
加工的合同02-06
加工合同06-03
加工合同06-03
加工合同09-10
委托加工的合同正規委托加工合同09-30
加工的合同11-11
加工的合同06-04
[經典]加工合同06-10
原料加工和來件裝配加工合同10-27
石子加工合同02-08