- 相關(guān)推薦
廠房建造工程承包合同
隨著法律觀念的深入人心,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編精心整理的廠房建造工程承包合同,希望對大家有所幫助。
(甲方)發(fā)包人:_____________
(乙方)承包人:_____________
法定代表人:_____________證書等級:_____________電話:_____________
(甲方)委托(乙方)承包人建造1#廠房建造工程,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂合同,合同依據(jù)如下:
1.1依《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》去執(zhí)行。
1.2國家及地方有關(guān)建筑工程管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3建筑建設(shè)工程,設(shè)計院設(shè)計建造施工圖批準(zhǔn)文件去執(zhí)行。
2.1本合同建造項目內(nèi)容:名稱、規(guī)模、階段完工時間表、投資及建筑工程費用表見下表:所有報價以設(shè)計院設(shè)計施工圖紙要求標(biāo)準(zhǔn)去建造、施工,1#廠房報價如下表格:
2.2乙方承包甲方所發(fā)包之工程,為確保乙方能準(zhǔn)時保證按時完工交付甲方使用,乙方5%的保修金。
2.3乙方保證按工程進(jìn)度,準(zhǔn)時或提前完工交付甲方使用。
若甲方原因不能如期完成或合同建設(shè)中途無法繼續(xù)施工,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
2.4若乙方無法繼續(xù)施工或未能履行合同的建設(shè),甲方可全權(quán)決定收回乙方已蓋好或尚未建設(shè)完成的工地現(xiàn)場。
2.5乙方若停工十日以上,未能繼續(xù)依合同建造,甲方可書面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建設(shè)團(tuán)隊簽約施工,繼續(xù)完成乙方未完成的建造工作,甲方不承擔(dān)乙方所投放施工的建造費用。
(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權(quán)和工程建設(shè))
3.1本合同建造費,估算為人民幣,甲方需依工程進(jìn)度和合同要求,準(zhǔn)時付款給乙方。
付款支付如附件一。
4.1(甲方)發(fā)包人按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向(乙方)提交資料及文件,并對其完整性、正確性負(fù)責(zé),(甲方)發(fā)包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建造。
4.2(甲方)發(fā)包人變更委托建造項目、規(guī)定、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料較大修改,以致(乙方)承包人需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,(甲方)發(fā)包人應(yīng)按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。
4.3在未簽訂合同簽(甲方)發(fā)包人已同意,(乙方)承包人為(甲方)發(fā)包人所作的各項估計,報價應(yīng)按收費標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)支付建造費用。
4.4(乙方)承包人應(yīng)保護(hù)(甲方)發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),設(shè)計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利設(shè)計。
未經(jīng)(甲方)發(fā)包人同意,(乙方)承包人不可向第三人轉(zhuǎn)讓或用于好本合同外的項目。
5.1(乙方)承包人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及(甲方)發(fā)包人提出的施工圖要求,進(jìn)行施工建設(shè),按合同規(guī)定的進(jìn)度要求,提交質(zhì)量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質(zhì)。
5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少為__年。
6.1在合同履行期間,(甲方)發(fā)包人要求終止或解除合同,(甲方)發(fā)包人應(yīng)根據(jù)(乙方)承包人已進(jìn)行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。
6.2(甲方)發(fā)包人應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和完成的工程進(jìn)度項(乙方)承包人支付建造工程費。
逾期支付每周應(yīng)承擔(dān)支付千分之一的逾期違約金,逾期超過30天時,(乙方)承包人有權(quán)暫停履行下階段的工程工作,并書面通知(甲方)發(fā)包人。
6.3(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤應(yīng)立即和設(shè)計院溝通修改和補(bǔ)充。
由于(甲方)圖紙資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,(乙方)承包人除書面通知甲方,并負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,不承擔(dān)任何責(zé)任。
6.4合同生效后,(甲方)發(fā)包人要求終止或解除合同,(甲方)發(fā)包人應(yīng)25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。
7.1本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)件和設(shè)備,都注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo),(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。
7.2由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
7.3本合同發(fā)生爭執(zhí)時,雙方當(dāng)事人應(yīng)及時協(xié)商解決,也可以由當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由仲裁委員會仲裁。
雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又未達(dá)成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。
7.4本合同一式三份,發(fā)包人二份,承包人一份。
7.5本合同經(jīng)雙方簽章并在(乙方)承包人向(甲方)發(fā)包人支付工程質(zhì)量保證金后生效。
7.6本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的來往電報、傳真、會議紀(jì)要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【廠房建造工程承包合同】相關(guān)文章:
廠房工程承包合同12-07
廠房門窗工程承包合同05-01
廠房門窗工程承包合同11-24
廠房建筑工程承包合同模板04-10
工程建造崗位職責(zé)04-11
廠房建造承包施工協(xié)議書01-31
廠房建造木工施工合同書04-29
廠房工程承包合同范本(精選6篇)02-02
廠房水電工程承包合同04-22